Международный торговый оборот включает не только договоры купли-продажи товаров, но и значительное количество сделок, направленных на выполнение работ и оказание услуг, в частности — договоры международного подряда.
В качестве примера приведем дело № 1634/18-17 по иску общества с ограниченной ответственностью «А» (Республика Хорватия) к акционерному обществу «Б» (Республика Беларусь), решение по которому было вынесено 26 июня 2019 г.
Международным арбитражным судом при БелТПП (далее — МАС) рассмотрен спор, вытекающий из договора международного строительного подряда. Ключевым стал вопрос о праве заказчика на односторонний отказ от договора из-за медленного выполнения работ подрядчиком. Состав суда пришел к выводу, что подрядчик, который своевременно не предупредил заказчика о нехватке документации и не приостановил работы, теряет право ссылаться на эти обстоятельства как на оправдание просрочки. В результате отказ заказчика от договора признан правомерным, а требования подрядчика о взыскании удержанных сумм оставлены без удовлетворения.










