Наиболее часто рассматриваемой категорией споров по договорам строительного подряда продолжают оставаться споры о взыскании задолженности за выполненные строительно-монтажные работы, пени и процентов за нарушение сроков их оплаты. В статье рассматривается спор о взыскании неустойки за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов.
Во исполнение договора истец в сентябре 2014 г. выполнил на спорном объекте строительные и иные специальные монтажные работы, которые приняты ответчиком по актам сдачи-приемки выполненных работ (акты формы С-2 подписаны обеими сторонами).
Пунктами 5.1 и 5.2 договора предусмотрено, что оплата за выполненные работы производится заказчиком по степени их готовности на основании подписанных справок С-3 о стоимости выполненных работ и затратах. При этом заказчик обязан в течение 3 дней рассмотреть представленную подрядчиком справку С-3, подписать ее и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в справке, заказчик должен возвратить справку с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.
Приняв выполненные работы по актам формы С-2, заказчик не подписал справку о стоимости выполненных работ (формы С-3).
Подрядчик ПК «П» (далее — истец) обратился в экономический суд с требованием о взыскании с ОАО «С» (далее — ответчик) пени за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов.
аналитических материалов
форм документов, доступных к скачиванию
видеолекций
Доступ к закрытому форуму с возможностью задать вопрос эксперту права
Доступ в закрытый Telegram-журнал с кратким изложением журнальных статей
Возможность участия в онлайн-семинаре за 20 рублей
Кадровик
Есть вопросы?
Оставьте заявку, и наш
специалист вам перезвонит
Вот уже на протяжении 21 года журнал «Юрист» является ведущим профессиональным правовым изданием Беларуси.
Мы публикуем готовые решения правовых задач, алгоритмы действий для юристов-практиков со ссылками на нормы права и судебную практику.
.jpg)
Сегодня журнал «Юрист» – это множество самостоятельных и успешных проектов, большое количество друзей и единомышленников!
За 10 лет в наших мероприятиях приняли участие более 3000 специалистов, выступили более 500 спикеров из Беларуси и других стран!
«Портал jurist.by – это бесценный и надежный помощник для корпоративных юристов, адвокатов, экспертов. Всегда важные и полезные статьи от профессионалов высокого уровня, эксклюзивные судебные кейсы, интересные конференции. Удобные сервисы портала помогают грамотно проанализировать информацию и оперативно принять решение, что на сегодняшний день очень актуально при совершении сделок и хозяйственных операций».
«Выражаю благодарность за долговременное и плодотворное сотрудничество с ООО "Информационное правовое агентство Гревцова". Ваш журнал "Юрист" содержит статьи на актуальные проблемные вопросы, возникающие в юридической практике.Хочется также поблагодарить за организацию и проведение семинаров на различные актуальные темы, посещать ваши семинары всегда познавательно и интересно».
и затем На экран «Домой»
на верхней панели или нажмите меню и затем Добавить на домашний экран/экран приложений